AJ Badkamers & Interieur

Algemene Voorwaarden AJ Badkamers & Interieur


Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma met betrekking tot alle door ons aangeboden en door de klant aan ons toevertrouwde werken. Door het ondertekenen van de bestelbon, offerte of overeenkomst gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. Eventuele afwijkingen dienen schriftelijk bevestigd te worden.



1. Overeenkomst en wijzigingen

1.1. Alle afspraken, wijzigingen of aanvullingen op de werkzaamheden dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
1.2. Wijzigingen op basis van mondelinge instructies worden geacht te zijn overeengekomen, tenzij binnen 24 uur na onze bevestiging schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Wij adviseren de klant dit zorgvuldig te controleren.


2. Meerwerken

2.1. Meerwerken worden uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke bevestiging door de klant en overeenstemming over de prijs.
2.2. Wijzigingen of extra werkzaamheden zullen duidelijk worden vastgelegd in een aanvullend document op de oorspronkelijke overeenkomst.


3. Omvang van de bestelling

3.1. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de schriftelijk overeengekomen bestelbon, offerte of overeenkomst.
3.2. Wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen dienen te worden vastgelegd in een aanhangsel bij de overeenkomst.
3.3. Indien binnen 24 uur na onze bevestiging geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de klant, wordt de wijziging als geaccepteerd beschouwd.


4. Prijsbepaling en herziening

4.1. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, officiële koersen, lonen en sociale lasten die van toepassing zijn op het moment van opstelling van de offerte.
4.2. Indien de marktprijzen of de berekeningsparameters met ten minste 5% stijgen tussen offerte en facturatie, behouden wij ons het recht voor de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. In dat geval zullen wij de klant hiervan tijdig informeren.


5. Prijzen en extra kosten

5.1. De in de offerte vermelde prijzen zijn forfaitair voor de gespecificeerde werken en materialen.
5.2. Eventuele verborgen gebreken die tijdens de uitvoering zichtbaar worden, worden in overleg met de klant behandeld.
5.3. Werkuren worden in rekening gebracht tegen een tarief van 50 euro per gewerkt uur per arbeider, exclusief BTW.
5.4. Extra voorzieningen, zoals door de veiligheidscoördinator opgelegde maatregelen, zijn alleen inbegrepen indien uitdrukkelijk vermeld.

 

6. Wettelijke bepalingen met betrekking tot materialen en facturatie

6.1. AJ Badkamers & Interieur verstrekt in deze offerte een raming van alle materialen die mogelijk nodig zijn om de opgedragen werken conform de regels van de kunst uit te voeren.
6.2. De uiteindelijke verrekening van de materialen gebeurt op basis van de daadwerkelijke verwerking en het reële verbruik. Materialen die niet worden verwerkt of waarvoor aanvullend materiaal dient te worden aangekocht, zullen worden verrekend op de slotfactuur.
6.3. De klant heeft te allen tijde het recht om een gedetailleerd overzicht van de gebruikte materialen op te vragen.
6.4. Ter waarborging van een correcte uitvoering en opvolging van de werken, worden systematisch foto’s genomen als documentatie van de voortgang. Deze beelden kunnen desgevraagd ter inzage worden verstrekt aan de klant.6.5. Alle facturaties en verrekeningen geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en de algemene voorwaarden van AJ Badkamers & Interieur.

 

7. Levering en termijnen

7.1. Vermelde leveringstermijnen en uitvoeringsdata zijn indicatief.
7.2. Vertragingen door overmacht – zoals ongevallen, extreme weersomstandigheden, stakingen of leveringsproblemen – geven de klant geen recht op annulering of schadevergoeding.
7.3. Bij opschorting wegens overmacht wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de opschorting, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werkzaamheden weer op te starten.
7.4. De werf dient door de klant tijdig en op een veilige wijze beschikbaar te worden gesteld, inclusief toegang tot elektriciteit, water en opslag van geleverde goederen.


8. Garantie

8.1. Er geldt een algemene garantietermijn van 6 jaar, ingangsdatum 3 maanden na oplevering. Voor bepaalde onderdelen kan een kortere garantietermijn gelden en voor ernstige gebreken is de garantietermijn 10 jaar.
8.2. Op de door ons uitgevoerde werken geldt de gebruikelijke aannemersgarantie. Voor materialen gelden de garantievoorwaarden van de leverancier.
8.3. Bij materialen die door derden zijn geleverd, bieden wij garantie op de plaatsing, maar niet op het materiaal zelf.

  1. Aansprakelijkheid en verzekering

9.1. De klant is verantwoordelijk voor schade die ontstaat op de werf aan onze goederen, onderaannemers of materialen, indien deze schade het gevolg is van onzorgvuldig handelen of nalatigheid van de klant of diens vertegenwoordigers.
9.2. Onze firma is verzekerd voor materiële schade; de dekking is van toepassing voor incidenten die buiten de directe invloedssfeer van de klant vallen, binnen de grenzen van onze polisvoorwaarden.
9.3. Wij streven ernaar om in geval van fouten of tekortkomingen eerst tot een passende oplossing te komen, waarbij de aansprakelijkheid van onze firma in beginsel wordt beperkt tot een passende prijsvermindering of – indien passend – tot herstel.
9.4. Partijen erkennen dat onze verplichtingen in beginsel een inspanningsverbintenis betreffen. De klant vrijwaart ons in geval van aanspraken van derden, behoudens situaties waarin onze verzekering dekking biedt.


10. Aanvaarding van de Werken

10.1. De uitvoering van de werken geschiedt conform de geldende normen van goed vakmanschap en zoals vastgelegd in de overeenkomst.
10.2. Bij ontvangst van de geleverde goederen of na uitvoering van de werken dient de klant deze binnen 48 uur te controleren. Indien binnen deze termijn geen schriftelijk protest wordt geuit, wordt de aanvaarding als definitief beschouwd.
10.3. Indien de klant gebreken constateert, dient dit binnen 15 dagen na de uitvoering schriftelijk te worden gemeld.


11. Onderaanneming

11.1. Facturen van onderaannemers worden pas betaald nadat de bijbehorende werkzaamheden voorlopig zijn opgeleverd.
11.2. Wij informeren de klant over het inschakelen van onderaannemers, zodat de afspraken met betrekking tot de uitvoering duidelijk blijven.


12. Klachten inzake voorschotten en facturatie

12.1. Klachten met betrekking tot voorschotten, betalingen of facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) aan ons te worden gemeld.
12.2. Betaling zonder binnen deze termijn geuit bezwaar wordt geacht als goedkeuring van de geleverde prestaties.


13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle geleverde goederen, materialen en verrichte werken blijven eigendom van onze firma totdat de volledige betaling is voldaan.
13.2. Het risico van beschadiging of verlies van goederen gaat over op de klant zodra de goederen onze magazijnen verlaten of op de werf worden geleverd.


14. Betalingsmodaliteiten

14.1. Betalingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.
14.2. Indien voorafgaand aan de uitvoering een voorschot wordt overeengekomen, zal dit duidelijk in de overeenkomst worden vermeld.
14.3. Alle bijkomende belastingen, taksen en heffingen zijn voor rekening van de klant.


15. Laattijdige betaling en kosten

15.1. Bij betaling na de vervaldag wordt een rente van 1% per maand (12% per jaar) in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de volledige betaling.
15.2. Daarnaast wordt een forfaitaire schadevergoeding van 15% (minimaal 125 euro) op het openstaande bedrag gerekend.
15.3. Bij herhaalde betalingsachterstanden behoudt onze firma zich het recht voor verdere leveringen of werkzaamheden op te schorten.

 

16. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtspraak

16.1. Op alle geschillen uit hoofde van deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
16.2. In geval van een geschil zijn de rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (inclusief het kanton Zandhoven en de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen) bevoegd.